Cтраница 1
Расходы заказчиков, связанные с взиманием указанной платы, а также с компенсацией возникших по их вине дополнительных затрат подрядчика, относить по действующим предприятиям на результаты хозяйственной деятельности, а по новому строительству производить за счет средств централизованных фондов и резервов вышестоящих органов хозяйственного управления. Расходы подрядных организаций, вызванные невыполнением квартальных планов подрядных работ и заданий по вводу в действие мощностей и объектов, относить на результаты их хозяйственной деятельности. [1]
Установить, что расходы заказчиков, связанные с уплатой неустойки ( штрафа, пени) за нарушение обязательств по договорам подряда на капитальное строительство и возмещением убытков подрядчикам, при чиненных этим нарушением, относятся по действующим предприятиям и организациям на результаты их основной деятельности, а по вновь строящимся объектам производятся за счет резерва министерств ( ведомств) для оказания финансовой помощи предприятиям и хозяйственным организациям. [2]
В стоимости строительства предусматриваются расходы заказчика и подрядчика. К расходам заказчика относятся затраты на содержание аппарата заказчика по надзору за ходом строительства; к расходам подрядчика - фактическая стоимость строительно-монтажных работ, оплаченных Промбанком по ценам не выше сметных. [3]
Расчеты за материалы и изделия ( оборудование оплате не подлежит) производятся по утвержденным ценам с учетом расходов заказчика по заготовке, транспортировке и хранению, но не выше сметных цен. [4]
Расчеты за материалы и изделия ( оборудование оплате не подлежит) производятся по утвержденным ценам с учетом расходов заказчика по их заготовке, транспортировке и хранению, но не выше сметных цен. [5]
Расчеты за материалы и изделия, передаваемые заказчиком подрядчику, осуществляются по утвержденным в установленном порядке ценам с учетом расходов заказчика по заготовке, транспортировке и хранению материалов и изделий, но не выше сметных цен. [6]
Расчеты за материалы и изделия, передаваемые заказчиком подрядчику, производятся по утвержденным в установленном порядке ценам, с учетом расходов заказчика по заготовке, транспортировке и ( хранению материалов и изделий, но не выше сметных цен. Если цены на указанные материалы и изделия выше сметных цен, разница между ними покрывается заказчиком за счет средств на непредвиденные расходы по строительно-монтажным работам, предусматриваемых в сметах на строительство соответствующих объектов. [7]
Расчеты за материалы и изделия, передаваемые заказчиком подрядчику, производятся по утвержденным в установленном порядке ценам, с учетом расходов заказчика по заготовке, транспортировке и хранению материалов и изделий, но не выше сметных цен. [8]
Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, осуществляются по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий. [9]
Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производится по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий. [10]
Расчеты за материалы и изделия, передаваемые заказчиком подрядчику, производятся по утвержденным в установленном порядке ценам, с учетом расходов заказчика по заготовке, транспортировке и хранению материалов и изделий, но не выше сметных цен. [11]
Исполнитель обязуется выступить за свой счет в судебных или арбитражных органах на стороне Заказчика, предоставить всю имеющуюся у него необходимую информацию и компенсировать все связанные с этим убытки и судебно-процессуальные расходы Заказчика. [12]
Расходы подрядных организаций, вызванные невыполнением планов ввода в действие мощностей и объектов, относятся на результаты их хозяйственной деятельности. Расходы заказчиков, связанные со взиманием указанной платы, а также с компенсацией возникших по их вине дополнительных затрат подрядчика, относятся по действующим предприятиям на результаты хозяйственной деятельности, а по новому строительству - за счет средств централизованных фондов и резервов вышестоящей организации. [13]
При взыскании заказчиком стоимости произведенных им работ в связи с нарушением поставщиком договорного обязательства она должна быть подтверждена действующими у заказчика нормативами затрат сырья и материалов, трудовых и других затрат. Расходы заказчика, превышающие действующие нормативы, Госарбитраж СССР не взыскивает с поставщиков. [14]